Post on 05-Jul-2018
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
1/23
Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto:
ilusionismo y realidad1
La idea de vigilia epistemológica sobre los procesos de empoderamiento de
comunidades, (premio nacional de paz, locomotoras de obras públicas etc.)
permite ver como se sustituyen los aprendizajes de buenas prácticas auto
sostenibles y etnoecodesarrollo por placebos. La ponencia profundiza en una de
dos situaciones tipos: La de aplicación de diversas estrategias de expansión de lainfraestructura de comunicaciones mediante el sistema de concesiones y la
creación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en sustitución de formas
de gestión de la vigilancia por parte del Estado a los capitales de inversión en obras
públicas privatizadas bajo las formulas APP (asociación público-privado).
Palabras clave Postconflicto/ Negocios sociales/ seguridad inversora/ estrategias
de inversión
INTRODUCCIÓN:
Históricamente la unidad Estado nación, requirió la unificación dinámica del
territorio, mediante procesos de poblamiento, consolidación del mercado interno y
la obligada extensión de las vías y los medios de transporte como requisitos para la
movilidad, la integración y el crecimiento económico.Una práctica convertida en tradición nacional fue la confluencia de empresarios,
gobernantes y legisladores, quienes a la par que desarrollaban la actividad de
1 José Ernesto Ramírez. c.e. joeramirezpi@unal.edu.co Prof. Asistente DCS-FHU-UPN.
mailto:joeramirezpi@unal.edu.comailto:joeramirezpi@unal.edu.comailto:joeramirezpi@unal.edu.comailto:joeramirezpi@unal.edu.co
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
2/23
explotación de minas, y la construcción de vías de comunicación tenían por lo
regular a su favor la legislación que beneficiaba con asignación de baldíos su
carácter emprendedor2. La historia nacional también evidencia el hecho de que
épocas de conflicto interno se“perturb ó” y en consecuencia sufrieron postergaciónla construcción de obras ferroviarias, fluviales y carreteras, lo que incidió también
en la desvalorización de los baldíos y el fomento del latifundismo. También desde
el siglo XIX se instauró la complementariedad legitimada de construir y, además
explotar vías de comunicación, que por lo demás resultaban favoreciendo
proyectos agrícolas, de minería y monopolización de la prestación de servicios en
trust empresariales locales con frecuente interés de asociación con inversionistas
del exterior.
El siglo XX vio consolidar en Colombia, la empresa privada, los monopolios, la
inversión extranjera, las profesiones basadas en ciencia y técnica, pero no así la
construcción de las obras de ingeniería cruciales para el proceso de unificar la
nación, comunicarla y favorecer la integración a la aldea global. En pleno siglo XXI
se asiste con angustia y lamentación al reconocimiento del enorme déficit y atrasode construcción de obras tan necesarias e inaplazables como el Metro en Bogotá, el
túnel para atravesar la cordillera central y garantizar el acceso tolerable oriente-
occidente, la acometida de centros de conexión multimodal para carga y pasajeros,
a tiempo que la agenda nacional se concentra en la búsqueda de un acuerdo de
superación del conflicto armado interno, entendido como condición necesaria pero
no suficiente para explicar el atraso en la ejecución de las obras.
2 Para finales del Siglo XIX por ejemplo se podía replicar el mecanismo en un sinnúmero de
disposiciones como un decreto de 1853, Leyes de 1871 (69), de 1874 (61), de 1879 (52) de 1882 (además del Código Fiscal (1873). Señalando una doble tendencia de redundancia jurídica masdesconocimiento a otros tipos de derechos (por ejemplo el derecho indígena).
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
3/23
La derrota histórica del paradigma de un sistema de vías de comunicación basado
en adaptar el desarrollo científico técnico apropiado mediante los esfuerzos de
varias generaciones de constructores de obras y formadores de recursos humanos
calificados para tal propósito tuvo lugar en un período crucial para explicar lo quehoy es nuestra nación. El periodo que va de la postguerra y la violencia asociada
con el 9 de abril hasta la toma del poder en términos de modelo de capitalismo de
mercado, por los sectores dominantes afines al neoliberalismo
Las principales concentraciones poblacionales regionales en el país son también
escenarios de subdesarrollo de las redes de comunicación y transporte, lo cual le
agrega complejidad a la carga de procesos de despojo de tierras, control territorialsocial y de rutas para economías ilegales, que generan consecuencias
trascendentales sobre la forma en que las regiones puedan ser impactadas
favorablemente por los desarrollos de infraestructura. Al respecto son evidentes las
dualidades que plantean las caracterizaciones:
“La situación estratégica de la región de Urabá, dada por su localización como
punto de enlace de puertos y de los mercados del Atlántico y del Pacífico aún no seha consolidado, fundamentalmente por la falta de infraestructuras de conexión conlos grandes centros de consumo del interior del país y la poca demanda deltransporte de carga de productos alternos al interior de la región. La proyección deun sistema portuario en la región vinculado al Sistema Nacional de Puertos Atlántico – Pacífico, se convierte entonces en una alternativa importante para losmercados del Atlántico: Caribe, Centro y Norte América, Europa y Venezuela; y delPacifico y Suramérica (Comisión Tripartita, 2007a).”
Nótese por ejemplo que esta afirmación tiene en si misma una doble lectura
evidente: mercados legales y tráficos ilícitos. Luego la cuestión pareciera
sobrepasar la línea de consideraciones financieras y técnicas, para adentrarse en la
forma como una obra crea también tejido social y aceptación política.
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
4/23
El asunto crucial podría plantearse sobre la acogida y corresponsabilidad que
puedan tener las comunidades respecto la planificación, diseño, ejecución y
aprovechamiento de las infraestructuras. Sabido es que los nuevos requisitos de
carácter socio ambiental para la intervención en redes de comunicación supone laejecución de procesos de tipo aparentemente participativo (mas bien informativo
pasivo), mediante los cuales se aspira a lograr que los “ beneficiarios” comunitarios
de estos proyectos se“integren” y “abriguen” las obras no considerándolas
externalidades respecto sus escalas de valores, propiedades y afectos.
Esta concepción psicosocial de la construcción requiere un tipo de recursos que por
ahora, no se desligan del clientelismo que rodea la gestión del liderazgo políticoque desde los Ministerios del ramo, la vicepresidencia y la ANI.
Así planteado el asunto esta ponencia intenta ordenar una reflexión sobre las
implicaciones en las relaciones entre régimen económico de mercado, negocios
para la paz y autonomías de articulación hacia un escenario de postconflicto en
comunidades afectadas por proyectos de construcción de infraestructura en
Colombia.
LOS “NEGOCIOS SOCIALES” EN LA RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO DE
GESTIÓN ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS EN COLOMBIA.
Que es un “negocio social”. Rentabilidad social, inversión social, costo social,
control social.
El artículo 78 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la ley
regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la
comunidad. Con la Ley 1ª de 1991 se crea la Superintendencia de Puertos y
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
5/23
Transporte, como organismo de naturaleza pública y autonomía administrativa y
presupuestal, quedando así el sector integrado por esta entidad, el Ministerio de
Transporte mediante la Dirección de Transporte Férreo y Masivo y la Empresa
Colombiana de Vías Férreas– Ferrovías.
Transición INCO-ANI (2003-2013)
Así, mediante el decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Naciona
de Concesiones INCO, como un establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa y financiera y con el objeto de planear,
estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de
transporte que se desarrollen con participación de capital privado y en especial las
concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario.
Los asuntos, negocios y contratos relacionados con el cumplimiento de la misión
institucional que venían siendo manejados por FERROVÍAS, el Fondo de Caminos
Vecinales y el INVIAS, fueron cedidos al Instituto Nacional de Concesiones–
INCO y esta nueva entidad recibió de parte de FERROVÍAS los contratos de
concesión de la Red Férrea del Pacífico y de la Red Férrea del Atlántico.3
EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
En el año 2003, el Gobierno Nacional, en el marco del Programa de Renovación de
la Administración Pública, determinó que la vinculación del capital privado en el
desarrollo de la infraestructura de transporte requería de capacidades
especializadas de estructuración y administración de contratos por parte del
Estado, así como de las condiciones para propiciar el desarrollo e
3 Salas, S. y Vacca, M. pp. 49
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
6/23
institucionalización de las mismas. Por tanto, encontró necesario y conveniente
reunir en una sola entidad las funciones y responsabilidades de la gestión para la
estructuración, planeación, contratación, ejecución y administración de los
contratos de concesión de infraestructura de transporte y en general de vinculaciónde capital privado al sector transporte, como una medida para proteger el
patrimonio de la Nación y en consecuencia, racionalizar el funcionamiento de la
administración pública y garantizar la sostenibilidad financiera de la Nación.
Como resultado se ordenó la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías
Férreas, Ferrovías y la reestructuración de otras entidades del sector Transporte, y
se ordenó la creación del Instituto Nacional de concesiones– INCO- mediante el
decreto 1800 del 26 de junio de 2003.
Ocho años después de su creación, la experiencia mostró un resultado no
satisfactorio del todo. Desde su creación el INCO enfrentó problemas sistémicos de
diversa índole como dificultades en la determinación de proyectos a ejecutar,
debilidades del mercado de capitales, fallas de gestión debido a insuficiencias
estructurales (carencia de recursos idóneos) o incapacidades propias de gestión
imputables a la entidad (administración deficiente).
Por otro lado, desde 2010 el Gobierno del Presidente Santos impulsó de manera
importante una política de atracción de la inversión privada, como mecanismo
idóneo y eficiente para el desarrollo de infraestructura pública (incluyendo la de
transporte), en cuanto aprovecha la mayor capacidad de inversión y gestión del
sector privado, con la finalidad de que los recursos públicos puedan ser
prioritariamente invertidos en aquellos sectores, en los que no hay incentivoscomerciales para la participación privada (ver Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 y Plan Maestro de Transporte).
En las circunstancias en que se encontraba el INCO no contaba con las condiciones
institucionales y organizacionales necesarias para liderar grandes cambios den la
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
7/23
infraestructura del país por razones relacionadas con el dimensionamiento y
herramientas con las que fue proyectada la entidad. En consecuencia, el desarrollo
de nuevos esquemas de asociación público privada y la superación de las
necesidades del país en materia de infraestructura, exigían un replanteamiento deldiseño institucional que desembocó en las transformación del Instituto Nacional de
Concesiones en la Agencia Nacional de Infraestructura.
El país requiere contar con una entidad modelo en la estructuración y gestión de
proyectos de infraestructura con participación privada, orientada en los principios
de transparencia y protección del patrimonio público, gobernabilidad,
independencia y autonomía técnica y altos estándares éticos, respaldados en
procesos eficientes y un capital humano con las más altas capacidades.
El proceso de transformación institucional fijó los siguientes objetivos específicos:
a) autonomía técnica e implementación de altos estándares de gobierno
corporativo; b) vinculación y conservación de capital humano competente, con
incentivos adecuados; c) fortalecimiento de procesos misionales; y d)
establecimiento de sistemas y herramientas de gestión efectivas.
Como resultado del proceso de transformación institucional, formalizado mediante
Decreto 4165 de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del
Instituto Nacional de Concesiones por la Agencia Nacional de Infraestructura,
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio yautonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de
Transporte, se robustecieron sus funciones y se ajustó su estructura organizacional.
Además, mediante el Decreto 665 de 2012 se creó la planta de personal de la
Agencia.
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
8/23
- See more at: http://www.ani.gov.co/reforma-
institucional/historia#sthash.T4R1MfrT.dpuf
Revisando la historia del país, es evidente la convergencia de los intereses de
grupos empresariales muy diversos, con los formatos de gestión estatal de las
obras públicas, dando como resultado la colusión estratégica de la iniciativa y el
interés privatizador con las funciones gubernamentales de propiciar la integración
cultural y económica mediante la construcción de vías de comunicación sin
someter la decisión sobre la necesidad de las mismas a criterios rentísticos.
Período Instrumento Estatal
(vías secundarias)
Organizaciones
Privadas
Organismos PúblicoPrivados
Republicano Adjudicación deBaldíos/ Mano deobra resocializada(reos)
Ausente Ausente
MOPT PresupuestoNacional
Post aperturaeconómica
Primera ola deprivatización OO¨PP
Mecanismos Ley 80
2003-2015
(proyectos 4G)
Invías Consorcios A partir de 2013
(oligopolio)
La asimilación de las interventorias a los fines esenciales del Estado colombiano:
las interventorías, a la luz del Estatuto de Contratación del Estado (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012) y la Ley 734 de 2002 (Código Úni
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
9/23
Disciplinario), reciben un tratamiento como servidores públicos, cumplidores de
unas obligaciones que son inherentes al Estado. De esa forma, las interventorías
como agentes del Estado deben propender al cumplimiento irreductible de sus
obligaciones para defender el interés público superior.
Hasta hace muy poco (año 2012) las interventorías en la Agencia Nacional de
Infraestructura se clasificaban en función de su origen y teniendo en cuenta la
naturaleza del proceso de selección en virtud del cual fueron adjudicatarias. Así,
las interventorías se clasificaban en aquellas celebradas con menor cuantía y
aquellas devenidas de procesos concursales. Las primeras eran ejercidas por
personas naturales escogidas por su profesión u oficio y las segundas normalmenteson firmas, Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social tiene asocio con la
labor consultora y/o interventora. Hoy por hoy, la Agencia Nacional de
Infraestructura cuenta con Interventorías integrales y todas han sido adjudicatarias
a través de concurso de méritos4
A las Interventorías les son aplicables las reglas previstas en el artículo 6º de laConstitución Política de Colombia, según el cual:“Los particulares solo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones”.5
A mediados del primer semestre de 2015 la ANI realizaba 55 proyectos de
concesión adjudicados a 32 firmas interventoras,
4 Min transporte/Ani (2013, pp.20)
5 Ibíd. pp. 9
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
10/23
VIAS PARA LOS TLC: LA LOGICA DE LOS NEGOCIOS SUBORDINANDO
CUALQUIER OTRO INTERES
“De acuerdo con lo anterior, en concordancia con la normativa y estipulacionescontractuales, se debe buscar que tramos estratégicos sean desafectados de loscontratos vigentes para garantizar y lograr las metas del crecimiento económico planteadas con el desarrollo de la infraestructura vial que se espera seaimplementada por la cuarta generación de concesiones, las cuales permitirán que el país sea más competitivo en el marco de los tratados de libre comercio6.
Fuente:GRÁFICA No. 1: Resumen de responsabilidades enmarcadas en la Ley
1474 de 2011
6 Conpes 3760 del 20 de agosto de 2013
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
11/23
En las proyecciones mas recientes se afirma que en los próximos años será factible
no solo aumentar la participación agregada del rubro obras públicas de
infraestructura en el PIB, sino que se logrará en gran parte resolver el cuello de
botella que históricamente representó la carencia de integración del mercado
interior no solo para favorecer los intercambios intra e internacionales del país,
sino resolver las reiteradas consecuencias que la falta de acceso a los mercados de
realización de los productores agrícolas (medianos y pequeños) ocasionaba sobre
sus posibilidades de potenciar la vocación natural del campesinado, evitando ser
afectada como en realidad ocurrió por la ilusoria alternativa de vincularse a lacadena del narcotráfico.
Fuente:Gráfico 4. Proyección de la inversión “agregada” en infraestructura de
transporte (% del PIB) calculada en Anif (2014, p.12) con base en Yepes
et. al.
(2013) y DNP (2014).
Colombia depende del transporte vial para sus comunicaciones internas; el 80%
del transporte de cargas y el 92% de los viajes interurbanos de pasajeros son
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
12/23
realizados sobre la red de carreteras. La red vial primaria (RVP) o arterial está bajo
jurisdicción del Ministerio de Transporte (MT), distribuida entre el Instituto
Nacional de Vías– INVIAS (vías no concesionadas) y el Instituto Nacional de
Concesiones - INCO. La longitud total de la red vial del país es de 165.000 Km delos cuales 16.770 Km (10%) constituyen la red primaria; de ésta, el 80% se
encuentra pavimentada. INVIAS responde por el 80% de la vialidad primaria.
1.2 Los grandes flujos de transporte de pasajeros y de carga utilizan
preferentemente la RVP que, en general, se encuentra en buenas condiciones,
resultado de la adecuada política de conservación vial de INVIAS. Como
consecuencia, el 56% de las vías pavimentadas se encuentra en buen estado, el 31%
en regular estado y el 13% en mal estado. A pesar de las buenas condiciones de
operación, muchas de
sus vías importantes tienen especificaciones de diseño y capacidad inadecuadas.7
CONCESIONES VIALES COMO APROVECHAMIENTO PRIVADO DEL
INTERËS NACIONAL
El objetivo teórico de las concesiones viales (carreteables, portuaria, aeroportuaria,
marítima, fluvial y ferroviaria) es modernizar la red vial nacional con la
participación del sector privado, facilitando que estos operadores actúen en la
administración e inversiones necesarias para realizar obras en la actual
infraestructura a objeto de impulsar el desarrollo económico.
Con un atraso notable respecto las necesidades reales, y en una dinámica de atraso
respecto la mayoría de las naciones, los gobiernos habían venido rehabilitando e
incrementando las construcciones en todos los subcampos. En el caso de las
7 BID, 2014
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
13/23
concesiones de carreteras una norma legal de 1993, ordenó las fuentes de
financiación para su construcción básicamente han sido tres:
Peajes
Impuestos de valorización
Asignaciones presupuestales.8
El procedimiento de adjudicación de vías da al concesionario el derecho de
proyectar los procesos prediales, ambientales, de ejecución en los corredores
asignados. Al inventario minucioso de los predios lo seguirá una conciliación
amistosa con el propietario respectivo, y de no lograrlo el procedimiento de
expropiación.9
La realización de importantes inversiones para actualizar la infraestructura de
comunicaciones de Colombia, enfrenta la lógica de un Estado que carece de
autonomía decisional respecto los intereses del sector financiero, lo cual es
aprovechado por los capitales transnacionales para someter de forma directa
(financiando la ejecución y operación) o indirecta (adquiriendo los recursos
estatales feriados con la intensión de financiar grandes proyectos), respecto la
necesidad de ofrecer respuestas a las exigencias de la sociedad y las comunidades
regionales cada vez mas afectadas por la deformación del interés colectivo y la
tergiversación de la función Estatal para su servicio. Así a los procesos de
privatización, la generalización de mecanismos turbios como los que vinculan
prácticas de carrusel de contratación, las obras viales por valorización, los peajes ycobros por utilización de carreteras, troncales y áreas se suman las concesiones
viales que dan a los operadores y financistas el aprovechamiento por lapsos que
8 Salcedo, 20149 Salcedo, 2014, p. 25
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
14/23
pueden llegar a ser de 30 años de los ingresos de la operación de recursos de
comunicación.
Los actores sociales, principalmente comunidades indígenas y/o afro descendientes
para el caso de las obras de infraestructura rural (fluvial, carreteable y férrea) o los
ciudadanos localizados en zonas densificadas de las ciudades (puertos,
aeropuertos, redes multimodales etc.) no disponen de mayores opciones de
resistencia o control respecto la planificación, ejecución y vigilancia mediante
sanciones y prohibiciones de las contradicciones entre los menores beneficios y
mayores costos que tales actividades de negocio conllevan.
Dentro de la lógica imperante en la gestión del Estado en Colombia, a los
principios de la libertad de empresa y la seguridad inversionista previstos para
afianzar la adopción de los TLC y en su despliegue bajo el supuesto de aumentar la
competitividad de uso de los recursos naturales, una de las figuras recientemente
acogidas ha sido la denominada APP o alianzas público– privado.
Continuando con el informe de ANIF preocupan afirmaciones como que
“Colombia no solo carece de un verdadero Plan Maestro Vial, donde se prioricen
los corredores centrales, sino que su conectividad multimodal con las vías
secundarias y terciarias es inexistente (…) Lo recomendable técnicamente ser ía
aplicar desde el presupuesto nacional y de entidades como Invías directrices-
sólidas para comprometerse a proveer las vías directamente y no a través de
contratos-mermelada que terminan en malos diseños y en pésimas
administraciones, cuando no en abierta corrupción”. ANIF también señala que el
52% de los proyectos de la segunda y tercera ola de las vías 4G no tienen tráfico
actual ni potencial garantizado para hacer rentables estos proyectos.10
10 Robledo, J. (2015)
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
15/23
Fuente:Gráfico 3. Concesiones existentes vs. 4G en ANIF (2014)
Adicional a lo anterior, se estima que la estrategia de concesiones 4G está fundada
en incertidumbres de cómo se va a financiar, y cuáles van a ser los costos sociales,
ambientales y políticos11 de su implementación:
"Se ha expuesto que los recursos provenientes de esta venta serán invertidos en laconstrucción de las carreteras de cuarta generación, sin existir certeza aún de losrecursos para los cierres financieros de la segunda y tercera ola de concesiones, locual genera una gran incertidumbre sobre la destinación de los recursos estimadoscomo producto de la venta y que serían otorgados a los inversionistas con unas
11 Para el senador Robledo por ejemplo “ a las vías 4G las convirtieron en la reelección de Santos II en
cuerpo ajeno, en el de Germán Vargas Lleras” Robledo, 2015.
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
16/23
condiciones de crédito flexible. Por ello se debe garantizar la realización ycumplimiento de los proyectos de 4G”12
En un estudio realizado por la ANIF, las consultas previas, un mecanismoconstitucional de protección a las comunidades afectadas por proyectos de
inversión industrial y de servicios es señalada como un obstáculo a la pretensión
de blindaje para aseguramiento por los operadores.
“ Aun con esos avances, prevalecen las trabas a la infraestructura derivadas de lostrámites de las consultas previas con las comunidades (ver Anif 2013b). En este frente, la Corte Constitucional (CC) ha mencionado que las consultas previas conlos grupos étnicos constituyen un derecho fundamental de dichas minorías (según elConvenio 169 con la OIT y el Artículo 330 de la Constitución). El problema esque tal derecho se está extralimitando en dos sentidos: i) se cree queconsultar es llegar a “negociar” (en el sentido de realizar transaccioneseconómicas) con dichas etnias; y ii) que las consultas incluyen todo elespectro de la actividad económica y no está limitado a la protecciónambiental y cultural-ancestral . Así, dichas consultas se han convertido en unobstáculo importante para los proyectos de infraestructura de todo tipo (ver Anif,2012a). En este frente, la solución requerirá de la expedición de normativa adicional,
bien sea bajo la forma de una nueva Ley Estatutaria o bajo reformas al mencionado Artículo 330 de la Constitución de 1991 (ver ICP 2014 y Anif 2014a).13
En el primer sentido argumentado en el párrafo anterior, se niega toda posibilidad
a que las comunidades planteen derechos de participación por la captación de
recursos de rentabilidad en el mecanismo de recuperación de inversión mediante
la autorización de cobro de peajes, incluso antes de la puesta en operación de las
vías, pretensión que actualmente se estima prevén utilizar con apoyo en sus fuertes
recursos de movilización que han sido históricamente demostrados, los pueblos
12 CGN, 2015
13 ANIF (2014) p
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
17/23
localizados en el tramo a construir mediante una concesión de 4G entre Popayán y
Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.14
Tales argumentos chocan con el carácter holístico de la concepción de cosmovisión
de las comunidades que se ven regularmente afectadas por la construcción de este
tipo de proyectos, donde entran en juego los recursos territoriales tanto geográficos
como los suelos, subsuelos, hidrografía y vegetación, como simbólicos. .
En efecto la más reciente jurisprudencia apunta a dar un tratamiento de
reconocimiento a los patrimonios materiales e inmateriales desde los cuales se
oponen estrategias de resistencia que dan lugar al uso de mecanismos
contemplados en el ordenamiento jurídico (consulta previa, acción popular, acción
de cumplimiento etc.)
La ONIC por ejemplo ha logrado movilizar el principio de launidad y convivencia
de origen como fundamento jurídico para la resolución de demandas por
“restitución de derechos territoriales y formalización de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente”
Como resultado de la constitución de un enfoque alternativo del derecho15 y la
aplicación de justicia en materias como la restitución de tierras y el
restablecimiento de los derechos de los grupos desfavorecidos en las convenciones
de operación del Estado colombiano, se puede decir que existen ya un conjunto de
14 https://www.youtube.com/watch?t=16&v=Dmt4tbUS-8Y 15 Al respecto ver Santamaría, 2011
https://www.youtube.com/watch?t=16&v=Dmt4tbUS-8Yhttps://www.youtube.com/watch?t=16&v=Dmt4tbUS-8Yhttps://www.youtube.com/watch?t=16&v=Dmt4tbUS-8Yhttps://www.youtube.com/watch?t=16&v=Dmt4tbUS-8Y
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
18/23
referentes normativos incontrovertibles en términos de solución a los frecuentes
“estados de cosas inconstitucionales” que cit an los fallos de magistratura.
Marco de referencia de institucionalidad garantista de la defensa de territorios
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Puebl
Indígenas (Resolución Asamblea General de la ONU, septiembre 2007)
Convenio Número 169 sobre países tribales e independientes (aprobado e
la Conferencia Internacional del Trabajo de 1989 y ratificado en Colomb
en 1991)
Artículo 329 de la Constitución Política de 1991, desarrollado mediante
sentencia T 188 de 1993 dando desarrollo al principio de propieda
colectiva no enajenable.
Decreto Ley 4633 de 2011 sobre asistencia, atención… reparación… y
restitución…de derechos a victimas pertenecientes a pueblos y
comunidades indígenas.
Fuente: Sentencia de Andagueda: primera sentencia de restitución étnica. 4. (pp.
13-15)
LOS EMPRESAURIOS y LAS MAQUINARIAS POLITICAS.
La falsación de la Responsabilidad Social por parte de los concesionarios de lainfraestructura queda en evidencia una vez mas al reconocer como este
instrumental promovido desde Global Compact (NNUU) y las organizaciones
financieras multilaterales (OMC, CEPAL, etc.) en nuestro medio se convirtió en
una forma de "limpiar (con publicidad) la imagen" de los negocios que solo se
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
19/23
preocupan por la rentabilidad en una economía especulativa (como lo revela el
mercado cambiario) abandonando no solamente la posibilidad de una
industrialización a la colombiana, sino cualquier compromiso ético con el cuidado
de la vida.
Solo habrá un compromiso real y efectivo con la sostenibilidad (en cualquiera de
sus acepciones) cuando se haga coincidir esta práctica con la rentabilidad de los
poseedores de la riqueza. Luego el problema se traslada a la cuestión de la
redistribución (rentabilidad social y no privada)
A continuación algunas de las opiniones y comentarios que revelan el carácter
anacrónico del marco legal del sistema de concesiones y en general del mecanismo
de contratación del Estado colombiano:
“Hay que empezar de cero. Una re ingeniería total. Una dirección general infraestructurade la cual dependan vías y servicios públicos. Renovación del personal, porque estácontaminado por una forma errada de trabajar. Los sistemas de contratación son unadefesio (contratos a monto agotable), incluir nuevos métodos como la tecnología sin zanja.La evaluación financiera deben hacerla entidades especializadas. La coordinacióninterinstitucional, no funciona. Las alcaldías no deben hacer infraestructura porque estánagravando las conexiones de servicios. Se requiere personal calificado y calificar a losmandos medios para hacer el inventario de la infraestructura. La interventora hay quecambiarle hasta de nombre: Supervisión. Sus funciones hay que replantearlas y su forma decontratación.”16
“ La mayoría de contratos del estado desde el comienzo tienen problemas de fondo comoson los diseños que se entregan a los contratistas, no coinciden muchas veces con lo que seencuentra en campo y sumado a las malas prácticas que existe en el sector contratista con
respecto a cómo se presentan a la licitación y el pago de coimas para que les den loscontratos y además la corrupción presente en las firmas interventoras, cómo esperamos buenos resultados en las obras que contrata el Estado” 17
16 El Tiempo. Bogotá, 01 Ago. 2015
17 El Tiempo. Bogotá, 01 Ago. 2015
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
20/23
“…lo que sucede es que la bendita Ley 80 de la contratación vigente , los Políticos No ladejan Actualizar y poner términos contractuales mas berracos y puntuales, y No olvidemosque Todos los políticos que se respecte, tiene su compañía Constructora., y los contratistastienen que dar su porcentaje de adjudicación, lo digo por experiencia como Contratista einterventor, acá en usa, la cosas si son estrictas en ese sentido, y otro cosa importante es queen Col no Hay Justicia, poreso estamos como estamos” 18
“Con contadas excepciones, en honor a la verdad, la mayoría de los contratistas firmaejecuciones de obras con el Estado, llámese nación, gobernación yo municipio, para optardespués mamarle gallo al pueblo, no sólo para robarle su dinero a través del fisco sinotambién para incumplir los pliegos pactados. Los gobernantes, legisladores y políticos dealto vuelo, son los culpables de lo que pasa, pero cada día están más felices haciendo ruedoa esta nueva mafia, que igual desangra sin piedad a cada colombiano. Produce rabia y risaal mismo tiempo, que la Ley 80 prevé distintas sanciones, desde la pecuniaria hasta dejarsin efecto la obligación, pero como nada pasa, o si pasa, el Estado termina indemnizando alcontratista porque él no tuvo la culpa, fue de otros entes que no le permitieron sucumplimiento y por daño al buen nombre de la empresa”
CONCLUSIÓN
Las obras claves de infraestructura en Colombia siguen presentando un atraso
notorio. Factores como la corrupción, las fallas de diseño de la política de
contratación del Estado, el conflicto interno que afecta la optimización de uso de
las redes de comunicación coadyuvan al aumento de los costos para la ciudadanía
de la utilización de las obras.
Ante la precariedad de los recursos para inversión directa del Estado y los entes
territoriales, se tomo la decisión de abrir un importante frente de privatización
mediante la estrategia de otorgar Concesiones. El sistema de concesiones opera
para permitir empresarios obtener el privilegio de explotación por períodos de
tiempo necesarios para “recuperar la inversión de riesgo” o casionada por la
construcción (además del diseño y el mantenimiento) de las diversas obras para
utilidad pública.
18 El Tiempo. Bogotá, 01 Ago. 2015
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
21/23
Debido a las características del sistema político y las redes que se constituyen en
torno a él, los enormes costos para la utilización de la infraestructura vial, férrea,
fluvial y aérea que son trasladados a los usuarios, permite la continuidad y
crecimiento a los empresarios de concesiones, que en una porción importanteactúan en alianza con los principales grupos financieros, y sostienen con recursos
las campañas políticas de legisladores que crean y sostienen la normatividad que
favorece los intereses de los empresarios (precios de los combustibles, peajes,
impuestos por movilidad etc.).
Los negocios que conectan así estos grupos con las estrategias de paz del gobierno,
resultan altamente eficientes para el doble propósito, de garantizar la legitimidaddel régimen de acumulación y la estructura jurídico política que le es adecuada.
Quedando nuevamente excluidos de beneficios reales los agentes sociales en
calidad de comunidades localizadas en las zonas de influencia de la construcción
de obras o de usuarios de las mismas.
Es así como se insinúa seguirá funcionando la "economía del postconflicto".
Bibliografía:
ANIF (2014)Concesiones de Infraestructura de Cuarta Generación (4G): Requerimientos deInversión y Financiamiento Público-Privado (pdf) Bogotá, 39p
Antioquia, Gobernación (2013)EL URABA ANTIOQUEÑO: UN MAR DE OPORTUNIDADES YPOTENCIALIDADES Perfil subregional. Medellín, 230 pp.
BID (2014)PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO–MOCOA,FASE I (CO-L1019)Pdf. 27p.
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
22/23
Contraloría General de la República (2015)La venta de ISAGEN puede generar recursos de hasta $9,3 billones, pero implicariesgos, dice la Contraloría General. Bogotá, CGN (Comunicado 067)http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/boletinprensa/-/asset_publisher/mQ19/content/la-venta-de-isagen-puede-generar-recursos-de-hasta-9-3-billones-pero-implica-riesgos-dice-la-contraloria-general
Cumbre Agraria (2014)Pliego de exigencias de la Cumbre Agraria Mandatos para el buen vivir, por lareforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social.Bogotá, http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670
Min Transporte/Ani (2013)INCORPORACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS A LOS FINES ESENCIALDEL ESTADO. Informe de presentación de la experiencia. Bogotá, 2013
PUEBLOS INGA Y KAMËNTSÁ BIYÁ (20119territoriotamoabioyDEL VALLE DE SIBUNDOY-PUTUMAYOhttp://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.html
Ramírez, José (1984)“Poder económico y Dominación política: el caso de la familia Ospina” (tesisSociología) Bogotá, Documentos No. 13, 427p
- - - - - - - - -- - (2006)Ingenieros ingleses en el norte del Tolima. En: Boletín Cultural y Bibliográfico.Banco de la República.XLIII, 72-73. 139-164
Robledo, Jorge E. (2015)Observaciones de ANIF a los proyectos via les 4G. Bogotá , mayohttp://jorgerobledo.com/observaciones-de-anif-a-los-proyectos-viales-4g/
El mal negocio de vender el buen negocio que es Isagen. Bogotá, mayo en:http://twitter.com/#!/JERobledo, 20150522
http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670http://www.blogger.com/profile/14325336068178373600http://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.htmlhttp://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.htmlhttp://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.htmlhttp://twitter.com/#!/JERobledohttp://twitter.com/#!/JERobledohttp://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.htmlhttp://territoriotamoabioy.blogspot.com/2011/01/putumayo-pueblos-indigenas-frenan.htmlhttp://www.blogger.com/profile/14325336068178373600http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670
8/16/2019 Los $negocios sociales$ de la paz y el post conflicto
23/23
Salas, Saúl y Vacca, Mario (2014)PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA A SEGUIR PARA LONUEVOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE VÍAS FÉRREAS (tesis Maestría Infraestructura Vial) Bogotá, USTA, 353 pp.
Salcedo Salazar, Guillermo (2014)Democratización del transporte colombiano. 2012-2013. Bogotá, 300p
Santamaría, Ángela (2011)Campo jurídico en Colombia y usos sociales del derecho: La organización nacionalindígena de Colombia y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En.Moreno, Álvaro y Ramírez, José Ernesto. Sociología del Campo Jurídico enColombia: relaciones y perspectivas. Bogotá, USTA, pp. 115-142
Marco Regulativo y normativo:
Distrito Judicial de Antioquia, Tribunal Superior (2014)Sentencia 007 Sala Civil especializada en Restitución de Tierras. 23 sept. 58p.